Договорная неустойка: размер и особенности взыскания

Истец обратился с иском в суд о взыскании убытков и неустойки по договору строительного подряда. Чем руководствуется суд при определении размеров неустойки?

Защищая интересы истца в части взыскания суммы неустойки (пени), было необходимо доказать факт заключения договора подряда между сторонами, ненадлежащее исполнение обязательств со стороны ответчика и корректность начисления неустойки.

Признав факт заключения договора между истцом и ответчиком, а также установив ненадлежащее исполнение обязательств по договору со стороны ответчика, суд рассмотрел вопрос правомерности заявленного требования истца о взыскании неустойки (пени) с ответчика за нарушение сроков выполнения работ по договору.

В соответствии с п. 1 ст. 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой и другими способами, предусмотренными законом или договором. Согласно п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

В силу п. 1, 3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Проверив срок начисления неустойки и корректность расчетов, суд удовлетворил заявленное требование истца о взыскании неустойки в полном объеме. При этом суд акцентировал внимание на принципе свободы договора (ст. 421 ГК РФ) и невозможности одностороннего снижения размера взыскиваемой неустойки судом без соответствующего ходатайства со стороны ответчика.

С полным текстом решения суда первой инстанции можно ознакомиться здесь.
В апелляционной инстанции решение оставлено без изменения, см. текст постановления.

Назад в категорию